Nom et adresse officiels de la personne publique : Commune de BOHAIN, Place Charles de Gaulle 02110 BOHAIN
Tél. : 03.23.07.55.55., télécopieur : 03.23.07.55.56.
Objet du marché : Requalification des rues Quincampoix et Jacquard
Numéro et désignation des lots :
Deux lots :Lot n°1 voirie ; Lot n°2 basse tension / télécoms 
Type de marché de travaux : exécution
Mode de passation du marché: Marché en procédure adaptée
L’exécution du marché comporte, pour le lot n° 1 une clause d’insertion par l’activité économique obligatoire.
Durée du marché ou délai d’exécution : 14 semaines.
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse de retrait : Société LASER 66 rue Quentin Barré 02100 Saint Quentin,
Tél. : 03.23.67.37.97, télécopieur : 03.23.62.18.77.
Le dossier sera retirable par voie électronique à l’adresse suivante :
 http://www.e-marchespublics.com   
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : envoi par courrier A.R. ou dépôt contre récépissé sous enveloppe à :  
Commune de BOHAIN, Place Charles de Gaulle  02110 BOHAIN.
Tél. : 03.23.07.55.55., télécopieur : 03.23.07.55.56.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française.
 
Date limite de réception des offres : Jeudi 11 Mars 2010 à 17 heures 00.
Délai de validité des offres : 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- lettre de candidature DC4 ;
- déclaration du candidat, volet 1 (DC 5 F ou DC 5 E), et volet 2 (DC 6), accompagnée des documents et attestations qui y sont demandés, à l’exception des certificats fiscaux et sociaux qui peuvent être remplacés, au stade de la remise de l’offre par une déclaration sur l’honneur ;
- attestation sur l’honneur ou certificat visé à l’article 46 du C.M.P. ;
- documents, déclarations ou attestations sur l’honneur mentionné à l’article 45 du C.M.P. ;
- état du personnel et du matériel dont l’entreprise dispose ;
- moyens de l’entreprise en personnel et matériel ;
- liste des références récentes de travaux similaires précisant la date, le montant et le destinataire de ces travaux ;
- certificats de qualifications professionnelles ;
- attestation d’assurance civile.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande.
Modalités de financement et de paiement : paiement à 35 jours, avance forfaitaire de 5 % prévue. Retenue de garantie ou garantie à première demande.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
 
Critères de jugement des offres : Suivant le règlement de consultation.
- la valeur technique de l’offre 40%
- le prix des prestations 60%
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
En Mairie, Tél. : 03.23.07.55.55., Maître d’ouvrage
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : IPH. Mr CASSELEUX, tél. : 03.23.68.68.08 Maître d’œuvre
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 16 Février 2010